Contrato de mobiliario a medida

Seis artículos de muestra sobre contratos de muebles personalizados

Con el establecimiento de la conciencia jurídica de las personas, existen cada vez más tipos de contratos. La firma de un contrato puede garantizar que nuestros derechos e intereses legítimos sean. protegido por la ley. Entonces, ¿cómo redactar el contrato correspondiente? A continuación se muestran 6 contratos de muebles personalizados que he recopilado para usted. Son solo como referencia. Puede leerlos.

Contrato de Mobiliario Personalizado Parte 1

Proveedor: __________________ (en adelante Parte A)

Demandante: ____________________ (en adelante Parte B)

Después de la negociación entre las dos partes, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China", se firma el siguiente contrato:

1. Contenido del contrato:

1. Mesa de restaurante: Especificaciones ____________________, mueble adjunto: 120×42cm, fabricado en _________.

2. Aparador: especificaciones ____________________, fabricado con _________ como material principal.

3. Las sillas se corresponden con la altura según el estándar nacional.

4. Los estilos anteriores de muebles de restaurante se fabrican según muestras.

2. Cantidad, precio unitario y cantidad:

Para hacer ***___________ juegos de mesas de restaurante, la mesa cuesta _________ yuanes/juego (incluido el aparador de vidrio chapado en cobre), El precio es ________ yuanes/pieza, _________ librerías, el precio es _________ yuanes/pieza. Importe total: _________ yuanes. (Observaciones: Fabricado de acuerdo con las especificaciones, estilos, tamaños y calidad existentes en el sitio después de la medición). Los precios anteriores son precios constantes, incluidos impuestos, instalación y flete, etc. El comprador no correrá con ningún otro coste.

3. Requisitos de calidad:

La Parte A fabricará muestras de acuerdo con los requisitos de la Parte B. Las muestras deben ser aprobadas por la Parte B y selladas. La Parte A producirá y entregará los productos de acuerdo. A las muestras. Si hay algún problema de producción, contáctenos. La Parte A es responsable de las modificaciones. (Nota: Los materiales, materiales y dimensiones deben basarse en la muestra de la Parte B. Si la producción no se basa en la muestra de la Parte B, lo que hace que el personal docente y el personal no puedan utilizarla, la Parte A será responsable de reemplazarla y asumirá la responsabilidad financiera correspondiente.)

4. Métodos de procesamiento y servicio postventa:

La Parte A es responsable del paquete completo de trabajo y materiales, y seleccionará las materias primas en estrictamente de acuerdo con las disposiciones del contrato y aceptar la inspección de la Parte B. Cuando la Parte A oculta defectos en las materias primas o utiliza materias primas que no cumplen con las estipulaciones del contrato y afecta la calidad del mobiliario del restaurante, la Parte B tiene derecho a exigir rehacer, reducir el pago o devolver los bienes y compensar a la Parte B por el negocio. pérdidas.

El período de garantía es de _________ años. Durante el período de garantía, si hay un problema de calidad con los muebles, la Parte A los reparará sin cargo (incluidos los costos de materiales y los costos de mano de obra).

Durante el período de garantía, si el mismo problema de calidad grave se repara dos veces y aún así no cumple con los requisitos estándar, la Parte A reemplazará a la Parte B con uno de las mismas especificaciones, modelo y estilo sin cargo. Basado en los registros de reparación y los certificados relevantes del producto.

5. Hora y lugar de entrega:

La entrega se realizará antes del _________día, _________año, _________, y el lugar de entrega es _________. Si ocurren problemas graves de calidad con el producto dentro de los 90 días a partir de la fecha de entrega, la Parte B puede optar por devolver, cambiar o reparar el producto. Al devolver productos, se reembolsará íntegramente el precio de compra original.

6. Estándares y métodos de aceptación:

La Parte A entrega la mercancía a la Parte B para su aceptación, y la aceptación se basa en la muestra sellada. Después de pasar la inspección de aceptación, ambas partes pasarán por los procedimientos de entrega. Si no cumple con los estándares, la Parte A es responsable de modificarlo o reemplazarlo hasta que pase la inspección. Si la Parte B propone suplementos de lotes pequeños, la Parte A deberá completarlos a tiempo con calidad y cantidad de acuerdo con el precio original y el tiempo de entrega propuesto por la Parte B.

7. Embalaje, carga, descarga, métodos y costos de transporte:

El embalaje debe estar de acuerdo con los estándares de embalaje originales del fabricante y la carga debe ser consistente con el método de transporte. A es responsable de cualquier daño y costo durante el período. El embalaje no es retornable.

8. Forma y plazo de pago:

Es decir, el 90% del pago total se pagará después de que la mercancía llegue y pase la inspección de aceptación, y el 10% del pago se retendrá como depósito de calidad por un año. El depósito se pagará en su totalidad si no hay problemas de calidad en el momento del vencimiento.

9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:

1. Responsabilidad por incumplimiento de contrato de la Parte A:

(1) Si la Parte A cambia el orden a medio camino , la Parte A compensará a la Parte B por cualquier pérdida resultante.

(2) Si la Parte A cancela el contrato a mitad de camino, compensará a la Parte B por todas las pérdidas económicas causadas por ello.

(3) Si la Parte A no entrega el mobiliario o la obra completa de acuerdo con la calidad estipulada en el contrato, si la Parte B acepta utilizarlo, negociará el precio en función de la calidad si la Parte B; no acepta utilizarlo, será responsable de repararlo o reemplazarlo, y asumirá la responsabilidad por la entrega vencida si aún no cumple con las disposiciones del contrato después de la reparación o reemplazo, la Parte B tiene el derecho; rechazarlo, y la Parte A compensará las pérdidas causadas por ello.

(4) Si la Parte A no embala los muebles según lo estipulado en el contrato y necesita ser reparado o reembalado, será responsable de la reparación o reembalaje y correrá con los costos incurridos por ello. Si la Parte B no requiere reparación o reenvasado pero exige compensación por pérdidas, la Parte A reembolsará a la Parte B el valor menor del embalaje no calificado que el embalaje calificado. Si el mueble se daña o se pierde debido a un embalaje que no cumple con lo establecido en el contrato, la Parte A deberá compensar la pérdida.

(5) La Parte A pagará a la Parte B una indemnización por daños y perjuicios por la entrega vencida del objeto de conformidad con las disposiciones del contrato, si no hay disposiciones específicas en el contrato, la parte de entrega vencida será pagada; calculada de acuerdo con las disposiciones del Banco Popular de China sobre el pago diferido, la indemnización por daños y perjuicios se pagará a la Parte B sobre la base del precio total, si se calcula en términos de remuneración, la indemnización por daños y perjuicios se pagará a una milésima parte de la remuneración total; la entrega vencida por cada día vencido.

2. Responsabilidad de la Parte B por incumplimiento de contrato:

(1) Si la Parte B cambia la cantidad, especificación, calidad o diseño del objeto a mitad de camino, deberá compensar a la Parte A. por las pérdidas ocasionadas por ello.

(2) Si la Parte B cancela el contrato a mitad de camino y la Parte A proporciona materias primas, deberá pagar a la Parte A una indemnización por daños y perjuicios del 10 % al 30 % del valor total de la parte no cumplida del precio.

(3) Si la Parte B excede el plazo de pago especificado en el contrato sin motivo, la Parte B pagará una indemnización por daños y perjuicios equivalente al 1% del monto total del contrato por cada día de retraso.

10. La Parte A y la Parte B deben cumplir estricta y concienzudamente el contrato. Si el contrato no puede ejecutarse debido a fuerza mayor, las partes podrán quedar exentas de responsabilidad financiera previa negociación entre las partes o certificación pertinente. autoridades.

11. Si surge una disputa entre las dos partes durante la ejecución del contrato, las partes la resolverán mediante negociación; si la negociación fracasa, cualquiera de las partes podrá solicitar mediación o arbitraje a la autoridad de gestión del contrato, o podrá presentar directamente una demanda ante el Tribunal Popular.

12. Si existieran cuestiones pendientes en este contrato, deberán ser revisadas mediante negociación entre ambas partes. Si la negociación fracasa, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Contratos.

Este contrato se redacta en dos ejemplares, reteniendo cada parte un ejemplar, y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma.

Partido A: _________ Partido B: _________

Dirección: _________ Dirección: _________

Representante del Partido A: _________ Representante del Partido B: _________

Número de teléfono: _________ Número de teléfono: _________

Banco de cuenta: _________ Banco de cuenta: _________

Número de cuenta bancaria: _________ Número de cuenta bancaria: _________

_________año___ _mes____día______año____mes____día

Lugar de firma: _________ Lugar de firma: _________ Contrato de Mobiliario Personalizado Parte 2

Parte A: _________

Parte B: _________

Después de la negociación entre las dos partes, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China", se firma el siguiente contrato:

1. Contenido del contrato:

1. Pared de fondo de TV y mueble de TV

2. Librería de balcón

3 Gabinetes y guardarropas

4. líneas y tableros de hebillas)

5. Zapateros

6. Escritorios para computadora

Todos los muebles anteriores son proporcionados por la Parte A ( El carpintero (el maestro carpintero ) establece sus propios estándares de carga

2. Requisitos de calidad:

La parte A (el maestro carpintero) debe garantizar la calidad de los muebles y los tipos de trabajo relacionados que se cobran en función de remuneración, y Hay un período específico de uso garantizado. Si hay pérdidas relacionadas durante el período de uso acordado, excepto por la calidad del producto o el uso inadecuado, la Parte A (el carpintero) será responsable de las pérdidas relacionadas, así como de los daños relacionados a la seguridad personal causados.

3. Métodos de procesamiento y servicio posventa:

La Parte A es responsable del paquete completo de trabajo y deberá seguir estrictamente las normas de construcción del contrato y aceptar la inspección de la Parte B. .

El período de garantía es de _____ años. Durante el período de garantía, si hay un problema de calidad con los muebles, la Parte A los reparará sin cargo (incluidos los costos de materiales y los costos de mano de obra).

IV. Normas y métodos de aceptación:

La Parte A entrega la mercancía a la Parte B para su aceptación. Si no cumple con las normas, la Parte A es responsable de modificarla o reemplazarla hasta el momento. pasa la aceptación.

5. Método y plazo de pago:

Una vez completado el proyecto y aprobada la aceptación, se pagarán 20xx yuanes y el saldo restante de 2200 yuanes se entregará en uno. vaya después de que el Grupo B complete los tipos de trabajo restantes, como el trabajo de recubrimiento. En la fecha de pago del pago final, la Parte B tiene derecho a exigir a la Parte A que realice el trabajo prometido. Si hay un incumplimiento del contrato, la Parte B tiene derecho a reducir o reducir el salario si la Parte A no está satisfecha; , se puede entregar al departamento correspondiente para su adecuada manipulación.

6. Cuestiones de responsabilidad

Durante el período en que la Parte A estaba trabajando en la casa de la Parte B, la Parte A causó daños innecesarios a todo el hardware en la casa de la Parte B si la Parte B no lo hizo. continuar con el caso, la Parte A tiene el derecho a la obligación de gestionar y mejorar sus asuntos pendientes hasta que la Parte B esté satisfecha.

7. Si existieran cuestiones pendientes en este contrato, deberán ser revisadas mediante negociación entre ambas partes. Si la negociación fracasa, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Contratos.

El presente contrato se redacta en dos ejemplares, reteniendo cada parte un ejemplar, y surtirá efectos a partir de la fecha de su firma.

Parte A: _________ Parte B: _________

Número de teléfono: _________ Número de teléfono: _________

_________año____mes____día_________ Contrato de Mobiliario Personalizado Parte 3 el ____ mes ____ año

Número de contrato: _________

Ordenante (Parte A): _________

Contratista (Parte B): _________

Con el fin de salvaguardar el legítimo derechos e intereses de las partes A y B, de conformidad con la (Ley de Contratos de la República Popular China y la República Popular China), (La Ley de Calidad del Producto de la República Popular China y la República Popular China) y otros leyes, leyes y reglamentos y disposiciones pertinentes, este contrato se celebra por consenso entre ambas partes.

1. Nombre del producto, materiales, especificaciones, cantidad, precio.

(1) Nombre del mueble: ________ (compuesto por tres partes: modelo, material base y categoría).

Modelo y categoría de mobiliario

Marca registrada o nombre comercial

Especificaciones

Materiales utilizados

Calidad

Cantidad

Precio unitario

Precio

Observaciones

Sustrato/origen de producción

Tejido

Precio total (en mayúsculas)

(2) Para muebles con especificaciones personalizadas, la Parte A debe presentar dibujos de muebles, muestras, datos técnicos y otros materiales en una copia antes _________mes_______año_____ Dos copias, firmadas o selladas por ambas partes para su confirmación, como anexos al contrato.

2. Método de pago

(1) Depósito: La Parte A pagará a la Parte B _________ RMB el _________mes_________año________ como depósito.

(2) Pago por adelantado: la Parte A pagará a la Parte B _________ RMB el _________mes, _________año, como pago por adelantado.

(3) El primer pago: Pago de RMB________ yuan el _________mes________día de _________año.

Segundo pago: Pago de RMB___________ yuan el _________año________mes__________día.

Acuerdo complementario: _________.

(4) Método de pago: 『□Cheque』『□Transferencia』『□Efectivo』『□Otros』

3. Plazo, ubicación y forma de entrega de los muebles, liquidación de flete, transporte Asunción de riesgos e instalación

Los muebles ordenados en este contrato serán entregados (entregados) en el siguiente método _____________:

(1) La Parte B será en el _________mes del _________ año El _________ día, los muebles se entregarán en la ubicación designada por la Parte A, Sala ________, No. _________ Carril, _________ Carretera, _________ Distrito (Condado), _________.

(2) La Parte A recogerá los muebles en el lugar designado por la Parte B el _________día del _________año.

(3) Si no hay acuerdo especial, la Parte B será responsable de la instalación del mobiliario.

Si la Parte B entrega la mercancía, el flete y los riesgos durante el transporte correrán a cargo de la Parte B; si la Parte A recoge la mercancía por sí misma, la Parte A correrá con el flete y los riesgos durante el transporte. Sin embargo, esto se exceptúa si la Parte A y la Parte B tienen acuerdos especiales.

IV. Derechos y obligaciones de la Parte A

(1) La Parte A tiene derecho a inspeccionar los materiales utilizados por la Parte B.

(2) La Parte A deberá proporcionar dibujos de muebles, muestras, requisitos técnicos y otros materiales de acuerdo con el contrato.

(3) La Parte A ayudará a la Parte B a completar el trabajo.

(4) La Parte A deberá recibir los muebles a tiempo y realizar la inspección.

(5) La Parte A pagará el precio de acuerdo con el tiempo y método estipulados en el contrato.

(6) Durante la ejecución del contrato, la Parte A tiene derecho a supervisar e inspeccionar la calidad y cantidad del mobiliario, pero no obstaculizará el normal trabajo de la Parte B.

5. Derechos y obligaciones de la Parte B

(1) La Parte B confirmará prontamente la racionalidad de los dibujos, muestras, datos técnicos, etc. proporcionados por la Parte A.

(2) La Parte B conservará adecuadamente los dibujos, muestras, datos técnicos, etc. proporcionados por la Parte A, y los mantendrá confidenciales de acuerdo con los requisitos de la Parte A. No se conservarán copias ni datos técnicos sin ellos. Permiso de la Parte A.

(3) Al entregar muebles, la Parte B deberá proporcionar certificados de calidad del producto, instrucciones de uso, certificados y facturas de "Tres Garantías", etc.

(4) Si la Parte A no paga el precio, la Parte B tendrá el derecho de gravamen sobre los muebles terminados, a menos que las dos partes acuerden una excepción.

(5) La Parte B entregará el mobiliario de conformidad con el contrato.

(6) Sin el consentimiento de la Parte A, la Parte B no confiará el trabajo principal de personalización de muebles a un tercero.

VI. Aceptación

La Parte A deberá inspeccionar los materiales, cantidad, marca, especificaciones, color, etc. de los muebles, y plantear oportunamente cualquier objeción.

VII.Requisitos de calidad y normas técnicas de los muebles

(1) Normas de calidad: Implementar normas □nacionales/□locales/□empresariales para productos de muebles.

(2) Normas de seguridad: implementar normas límite gb18584-xx para sustancias nocivas en muebles de madera.

(3) Garantía de responsabilidad posventa: Implementación (Reglas de responsabilidad de “tres garantías” de productos de la industria del mueble de Shanghai).

8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato

(1) Si los muebles no cumplen con los estándares de calidad por culpa de la Parte B, la Parte A tiene derecho a exigir que la Parte B vuelva a trabajar. o reemplazarlo sin cargo, y asumir la responsabilidad correspondiente por incumplimiento del contrato. Si la Parte B aún no cumple con los estándares de calidad después del retrabajo o reemplazo, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato, y la Parte B compensará a la Parte A por lo correspondiente; pérdidas.

(2) Si la cantidad de muebles entregados por la Parte B es insuficiente, la Parte A tiene derecho a exigir a la Parte B que la compense y asuma la responsabilidad correspondiente por incumplimiento del contrato.

(3) Si la Parte B retrasa la entrega de muebles sin el consentimiento de la Parte A, la Parte B deberá pagar a la Parte A una indemnización por daños y perjuicios, ________.

(4) Si la Parte A se retrasa en el pago sin el consentimiento de la Parte B, la Parte A deberá pagar a la Parte B una indemnización por daños y perjuicios, ________.

(5)___________.

(6)___________.

9. Cambio y Terminación

Si la Parte A cambia o rescinde el contrato a mitad de camino, deberá notificarlo a la Parte B por escrito. Si se causan pérdidas a la Parte B, se compensarán las pérdidas correspondientes.

10. Fuerza mayor

(1) Si alguna de las partes no puede ejecutar el contrato total o parcialmente debido a fuerza mayor, podrá quedar exenta de la responsabilidad correspondiente. Sin embargo, no se puede eximir de responsabilidad si se produce fuerza mayor después de un retraso en la ejecución.

(2) Si la parte encuentra fuerza mayor, deberá notificarlo de inmediato a la otra parte por escrito.

11. Resolución de disputas

Las disputas que surjan se resolverán mediante negociación entre las dos partes; también podrán solicitar mediación o elegir el método _____________ a continuación para resolver la disputa:

p>

　1. Presentar a la Comisión de Arbitraje de Shanghai para su arbitraje.

2. Presentar una demanda ante el Tribunal Popular de conformidad con la ley.

12. Otros asuntos

13. Este contrato se realiza en ________ copias, y la Parte A y la Parte B tienen cada una ________ copias.

Cliente (Parte A) (firma o sello): _____________ Contratista (Parte B) (sello): _________

Dirección: _________ Dirección: _________

Contacto número: _________ Número de contacto: _________

Representante legal: _________ Representante legal: _________

Banco de apertura de cuenta: _________ Banco de apertura de cuenta: _________

Número de cuenta: _________ Número de cuenta: _________

Lugar de firma: _________

Hora de firma: _________año___mes___día Contrato de mobiliario personalizado Capítulo 4

Número de identificación del demandante (Parte A):

Número de identificación del proveedor (Parte B):

Con base en los principios de igualdad, beneficio mutuo y consenso mediante consultas, ambas partes, de conformidad con el "People's **De acuerdo con las disposiciones pertinentes de La Ley de Contratos de la República Popular China, este contrato se firma con la esperanza de que ** lo respete, lo implemente y personalice los muebles.

Los precios anteriores son precios constantes, incluidos impuestos, gastos de instalación, gastos de transporte, etc. El comprador no correrá con ningún otro coste. Artículo 2. Estándares de calidad del producto Para los estándares de calidad del producto, se puede seleccionar el siguiente elemento xx como estándar:

1 De acuerdo con el artículo 1 y la muestra (anexo) como estándar.

2. La calidad del producto será acordada por ambas partes.

Artículo 3. Precio unitario del producto y monto total del contrato:

1. Precio del producto, tanto la oferta como la demanda acuerdan implementar el precio con base en el monto total del artículo 1.

Si es necesario cambiar el precio debido a cambios en las materias primas, los materiales y las condiciones de producción, las partes de la oferta y la demanda deben negociar. En caso contrario, el incumplidor será económicamente responsable de las pérdidas causadas.

2. Monto total del contrato: (RMB)

Artículo 4. Métodos de procesamiento y servicio posventa:

1. El comprador proporciona materias primas, productos Dimensiones, dibujo de estilo de referencia del producto. El proveedor deberá producir y entregar productos en estricta conformidad con las disposiciones del contrato y aceptar la inspección por parte del demandante. Cuando el proveedor oculta defectos del producto o utiliza materiales auxiliares que no cumplen con el contrato y afectan la calidad del producto, el demandante tiene derecho a solicitar rehacer, reparación, reducción del monto del contrato o devolución.

2. El período de garantía es de xx años. Durante el período de garantía, si hay un problema de calidad con el producto, el proveedor lo reparará sin cargo (incluidos los costos de material y las horas de mano de obra)

3. Durante el período de garantía Si el producto aún no cumple con los requisitos estándar después de dos reparaciones debido al mismo problema de calidad grave, el comprador tiene derecho a solicitar devoluciones y compensación según los registros de reparación y los certificados pertinentes. Artículo 5. Fecha y lugar de entrega:

1. Fecha de entrega:

2. Lugar de entrega:

Artículo 6. Normas de aceptación y plazo para presentar objeciones:

1. Estándares de aceptación: consistentes con los dibujos de estilo de referencia y dimensiones proporcionados por el comprador, firmados por ambas partes para su confirmación.

2. Estándares de calidad del proyecto: tasa de aceptación del 100% para cada proceso.

3. Plazo para presentar objeciones: dentro de los 90 días posteriores a la recepción de la mercancía.

Artículo 7, forma de liquidación y fecha de pago:

Método de pago: tres ciclos de pago, es decir, completar el 30%, 80% y 100% de todo el trabajo del producto. El monto corresponde al 30%, 50% y 20% del monto total del contrato.

Artículo 8. Responsabilidad por incumplimiento del contrato:

Si el proveedor no cumple con el contrato. trabajar a tiempo dentro del tiempo especificado en el contrato, el comprador será compensado como indemnización por daños y perjuicios del 10% del pago total. Y continuar cumpliendo este contrato en buena calidad y cantidad. Si el retraso es superior a 30 días, se considerará que el contrato queda resuelto unilateralmente por causas distintas a la fuerza mayor. Se debe pagar al demandante una indemnización por daños y perjuicios del 20% del importe total del contrato. Y este contrato terminará automáticamente.

2. Si el producto se devuelve a mitad de camino debido a la responsabilidad del comprador, el proveedor debe ser compensado como indemnización por daños y perjuicios del 0,10% del pago total.

Artículo 9. Fuerza mayor:

1. Si ambas partes no pueden ejecutar o ejecutar plenamente el contrato por causa de fuerza mayor, no se considerará incumplimiento del contrato, Se renunciará a toda responsabilidad por incumplimiento del contrato, quedando automáticamente rescindido el presente contrato.

2. La fuerza mayor incluye, entre otros, guerra, tifón, terremoto, inundación, incendio, tormenta de nieve, medidas obligatorias del gobierno, etc.

Artículo 10, Requisitos de Seguridad y Gestión Integral:

1. En función de las condiciones del lugar, el demandante deberá proporcionar al proveedor las condiciones de alojamiento, agua, electricidad y sanitarios. Los proveedores de alimentos son responsables de sus propias necesidades.

2. Los proveedores deben estudiar y dominar cuidadosamente las normas y procedimientos operativos de gestión de producción de seguridad, y construir en estricta conformidad con los procedimientos operativos seguros. Si ocurre algún accidente de seguridad debido a la violación de los procedimientos operativos de seguridad y operaciones ilegales, el infractor asumirá toda la responsabilidad.

3. Las personas que ingresan al sitio deben ser relativamente estables y los miembros del equipo no pueden cambiarse a voluntad sin el consentimiento del comprador.

4. Aceptar explicaciones técnicas, educación y supervisión del comprador sobre calidad, seguridad, construcción civilizada, etc., y obedecer las instrucciones.

5. Cuide bien las diversas instalaciones y equipos proporcionados por el comprador y no los dañe a voluntad. Si hay algún daño, se le otorgará una compensación y penalización del doble del valor. Tome medidas para evitar incendios, anegamientos y robos.

6. Hacer concienzudamente un buen trabajo de higiene personal, del dormitorio y del lugar, y mantenerlo civilizado y limpio en todo momento. Cumplir con el sistema de alimentación y alojamiento en la sala de estar, y no participar en juegos de azar, peleas, riñas y otras actividades ilegales y disciplinarias.

7. Siga concienzudamente los requisitos del sitio de construcción de modelos civilizados y estandarizados y los estándares estructurales de alta calidad, y apile cuidadosamente los materiales dentro del alcance del contrato en categorías, especificaciones y modelos.

8. Después de completar cada proceso, se debe limpiar el sitio y utilizar los materiales disponibles. Reducir el desperdicio. Si las materias primas se desperdician de forma maliciosa, el comprador tiene derecho a imponer multas.

9. Los proveedores deben tomar las medidas necesarias de seguridad y protección ambiental de acuerdo con los procedimientos operativos técnicos de seguridad para eliminar posibles riesgos de accidentes.

Garantizar la seguridad de los trabajadores y residentes adyacentes, y evitar obstrucciones de tuberías, fugas de agua, cortes de energía, daños a artículos y otros accidentes en las casas de los residentes adyacentes.

El proveedor será responsable de la responsabilidad por accidentes y los gastos resultantes debido a las medidas inadecuadas de seguridad, protección ambiental, seguridad pública, prevención de incendios y agua del proveedor, y el proveedor será responsable de la compensación por las pérdidas causadas al demandante. Si ocurre un accidente importante de seguridad de producción durante la construcción, la empresa será responsable de sus respectivas responsabilidades y gastos relacionados de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas nacionales pertinentes.

Además del suministro de materias primas por parte del demandante, el proveedor de pequeños equipos y herramientas debe prepararlo él mismo (incluidos equipos de protección de seguridad para los trabajadores del equipo, materiales auxiliares relacionados, etc.)

Artículo 11. Resolución de disputas contractuales Modalidad:

1. Si surge una disputa en el presente contrato, las partes negociarán para resolverla.

2. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes podrá solicitar arbitraje a la Comisión de Arbitraje de Contratos Económicos del lugar de firma del contrato o presentar una demanda ante el Tribunal Popular del lugar de firma del contrato.

Artículo 12, Disposiciones complementarias:

1. Del presente contrato existen dos ejemplares originales, conservando cada parte un ejemplar, que tiene el mismo efecto jurídico; >2 , Este contrato entrará en vigor a partir de la fecha de la firma por ambas partes.

3. Una vez cumplidos los términos de este contrato, el mismo expirará.

Parte A: (Firma/Sello) Parte B: (Firma/Sello)

Fecha: Fecha: Contrato de Mobiliario Personalizado Parte 5

Nombre de la Empresa ( ( en adelante, "Parte A"):

Código de crédito social unificado:

Dirección de correspondencia:

Razón social (en adelante, "Parte B" ):

Código de crédito social unificado:

Dirección de correspondencia:

Después de la negociación, la oferta y la demanda, las partes A y B llegaron al siguiente acuerdo con respecto a la oficina personalizada de la Parte B. negocio de muebles para la Parte A:

1. Requisitos de calidad: Sujeto a los requisitos y dibujos de la Parte A.

2. Estándares técnicos: Los estándares nacionales y los estándares de la industria se utilizan como estándares técnicos y de calidad.

3. Estándares de aceptación:

La aceptación comienza después de que los bienes lleguen al sitio y estén instalados. La Parte A debe completar la aceptación dentro de los días posteriores a la instalación de los bienes.

Todos los muebles suministrados por la Parte B deberán cumplir con los estándares de aceptación de la Parte A, exigiendo que no tengan defectos de apariencia, ni estructuras sueltas, ni especificaciones y materiales consistentes con el contrato.

4. Plazo de entrega: _____ año _____ mes _____ día

5. Lugar de entrega:

6. Importe total del contrato:

7. Detalles de las mercancías: (Enumere los detalles de las mercancías según la situación real).

8. Método de pago:

① Dentro de un día hábil a partir de la fecha de firma del contrato, la Parte A pagará a la Parte B el ______% del precio total del contrato como depósito, y después de que la mercancía sea aceptada y aprobada, el pago debe pagarse dentro de los tres días hábiles

② Después de que la Parte B entregue la mercancía y recupere todo el pago, firmará un acuerdo de garantía de calidad con la Parte A y entregará la calidad; Garantizar el dinero a la Parte A. El acuerdo es válido por años Después de la expiración del acuerdo, si no hay problemas de calidad o disputas, la Parte A devolverá el depósito de calidad en su totalidad. Si hay mantenimiento posventa o problemas de calidad, La Parte A tiene derecho a deducir la garantía de calidad correspondiente como compensación de pérdidas previa notificación a la Parte B.

9. Gastos de embalaje y transporte: La Parte B correrá con ellos.

10. Responsabilidades de la Parte A: La Parte A pagará según el tiempo y monto acordado en el contrato.

11. Responsabilidades de la Parte B:

① Los productos proporcionados por la Parte B deben cumplir con las especificaciones, materiales y estándares técnicos y de calidad relacionados acordados en el contrato (o ser consistentes con el sello muestras y dibujos) ), de lo contrario, la Parte A tiene derecho a rechazar las mercancías y no pagar el pago, o deducir el % del pago total como indemnización por daños y perjuicios.

② La Parte B debe entregar la mercancía en el momento y lugar designado por la Parte A. En caso contrario, la Parte A tiene derecho a rechazar la mercancía y no pagar el precio, o deducir % del pago total liquidado. daños y perjuicios.

③ La Parte B se asegurará de proporcionar servicios de mantenimiento gratuitos a la Parte A dentro del período de mantenimiento estipulado en el contrato. A menos que haya daños provocados por el hombre, no se cobrarán tarifas por ningún motivo. Las solicitudes deberán ser atendidas dentro de los 3 días hábiles vigentes, de lo contrario la Parte A tiene derecho a deducir el depósito de responsabilidad de calidad correspondiente.

12. Resolución de disputas

Cualquier disputa relacionada con este contrato se resolverá mediante negociación entre las dos partes. Si la negociación fracasa, cualquiera de las partes podrá presentar una demanda ante el Tribunal Popular donde. Se ubica la parte A.

13. Otros

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y sello por ambas partes, y entrará en vigor una vez finalizada su ejecución.

Este contrato se realiza en dos copias, siendo la Parte A y la Parte B cada una en posesión de una copia, que tiene el mismo efecto legal.

(No hay texto debajo)

Parte A: (sello)

Representante legal:

Fecha de firma:

Parte B: (sello)

Representante legal:

Fecha de firma: Contrato de Mobiliario Personalizado Parte 6

1. Nombre del producto o proyecto, especificaciones Modelo, tiempo de firma; 20xx año, mes y día

Total capitalizado en RMB

2. Plazo de entrega, según el avance de la obra

3. Información técnica y dibujos proporcionados Método; construcción según muestra. Las muestras de campo son estándar.

IV. Criterios, métodos y fechas de aceptación;. Según estándares de muestra in situ. Aceptación en sitio.

Cinco, requisitos de embalaje y carga de costos de transporte; la Parte B es responsable de seis, método de entrega y ubicación; siete, pago por adelantado;

Ocho, método de liquidación; período; presione El pago vence según el contrato original en el sitio de construcción.

9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato; negociación entre ambas partes.

10. Observaciones: El precio unitario de este contrato incluye. Material. Hacer. transporte. Instalar. Lechada. costo. Este contrato entrará en vigor luego de ser confirmado y firmado por ambas partes

Parte A (sello oficial): _________

Representante legal (firma): _________

_______año____ Día del mes ____

Parte B (sello oficial): _________

Representante legal (firma): _________

_______año____mes____ Día