Contrato de Compra y Venta de Materiales de Ingeniería de Construcción
En una sociedad donde la gente presta cada vez más atención a la ley, cada vez más cosas requieren el uso de contratos que se firman para proteger los intereses de ambas partes y evitar disputas innecesarias. Entonces, ¿cómo redactar el contrato correspondiente? A continuación se muestra el contrato de compra y venta de materiales de ingeniería de construcción que he compilado para usted. Puede compartirlo. Contrato de Compra y Venta de Materiales de Ingeniería de Construcción 1
Parte A (comprador): ____________
Parte B (proveedor): ____________
Nombre del proyecto: ____________
Proyecto de construcción integral
De acuerdo con la "Ley de Contratos de la República Popular China", la "Ley de Construcción de la República Popular China", el "Reglamento de Gestión de Calidad de Proyectos de Construcción" y otras leyes y regulaciones, para Se aclaran los derechos, obligaciones y responsabilidades de ambas partes durante el proceso de construcción. Con respecto al suministro de materiales de acero para el proyecto de construcción por parte de la Parte B a la Parte A, se firma el siguiente contrato después de la negociación entre las dos partes:
1. Nombre, especificación y cantidad de materiales suministrados:
Nombre del material: Acero (cuatro tipos): Acero Pinggang, Acero Nangang, Acero Nuevo, Acero E
Especificaciones: Equipado según los requisitos del proyecto
Cantidad: Compra de acero según el avance del proyecto
Precio: Calculado en base al precio mayorista del día en los tres condados de De' Los condados de An, Yongxiu y Qingqing, no el precio de venta al público. La Parte B no puede aumentar el precio a voluntad, y la Parte B transferirá los productos a la Parte A será responsable de los costos de transporte y descarga.
2. Ubicación del suministro, fecha límite y requisitos:
1. Ubicación del suministro: sitio de construcción del Parque Empresarial Juvenil de Wenzhou de Jiangxi Dingyu Industrial Co., Ltd.
2. La Parte A notificará a la Parte B el nombre, cantidad, especificación, fecha de uso, etc. de los materiales requeridos con 3 días de anticipación de acuerdo con el progreso del proyecto. La Parte B entregará los materiales con prontitud. materiales al sitio de construcción de la Parte A después de recibir la notificación y confirmación. Dentro, la Parte A designará el lugar de apilamiento en el sitio (y se garantizará que el camino sea liso).
3. Método de liquidación y método de pago:
1. La parte B adelantará el pago de 100 toneladas de acero. Después de entregar 100 toneladas, el pago se pagará después de que llegue cada camión y. es inspeccionado y aceptado por la Parte A. claro. Si el pago aún no se realiza dos días después de la llegada de la mercancía, se pagará un coste adicional de 20 yuanes por tonelada, y así sucesivamente. El saldo restante se pagará en un solo pago una vez que el propietario acepte el proyecto.
2. Después de que lleguen los productos de la Parte B, serán inspeccionados por el supervisor del propietario y los inspectores de la Parte A. Solo después de que la inspección pase la Parte A, podrán pesarse para su aceptación. la mitad de los costos de pesaje. Si la calidad del producto no está calificada, la Parte A podrá negarse a aceptarlo y todos los costos incurridos correrán a cargo de la propia Parte B.
3. El acero debe comprarse de fabricantes habituales y se deben proporcionar certificados de producto, certificados de inspección de calidad y otros documentos para garantizar la calidad del producto (el alambre debe ser de alta calidad).
IV. Responsabilidad por incumplimiento de contrato
1. Si la Parte B no cumple los términos del contrato, no entrega la mercancía a tiempo, el producto no cumple con las especificaciones, el producto debe ser falsificado, la falsificación puede confundirse con el genuino, la calidad puede no estar a la altura del estándar. Si el número de cajas excede el doble en total, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato de suministro con la Parte B sin. pagar cualquier compensación.
2. Si la calidad del producto de la Parte B afecta la calidad, el progreso y la seguridad del proyecto de la Parte A, la Parte B asumirá todas las responsabilidades y compensará todas las pérdidas causadas a la Parte A.
V. Otros Asuntos
1. Si surge alguna disputa o controversia durante la ejecución de este contrato, la Parte A y la Parte B la resolverán mediante negociación. Si la negociación fracasa, ellas. puede solicitar arbitraje al departamento correspondiente donde se encuentra el proyecto y *** El Tribunal Popular de Qingcheng es procesado.
2. Este contrato se realiza por triplicado, teniendo la Parte A dos copias y la Parte B una copia. Tendrá efectos a partir de la fecha de la firma por ambas partes.
Parte A (sello): ____________ Parte B (sello): ____________
Agente autorizado (firma): ____________ Agente autorizado (firma): ____________
Teléfono : ____________Tel: ____________
Contrato de compra y venta de materiales de ingeniería de construcción 2, _____mes_____, 20___, _____mes_____, 20___, 20___
Lado de la demanda: ________ Proveedor: ________
1. Nombre del producto, especificaciones, precio unitario, unidad de medida, etc.:
Nota: El precio de liquidación real se basará en el precio de mercado Si el comprador con especificaciones especiales debe realizar un "plan de compra mensual"; " y notificar al proveedor por fax o notificación por escrito con anticipación dentro de una semana antes de la compra, el proveedor organizará la producción de acuerdo con las especificaciones del pedido después de recibir el pedido y garantizará la calidad y cantidad del suministro a tiempo. El comprador no debe Si cambia las especificaciones del pedido a voluntad, el demandante será responsable de las pérdidas de producción causadas por el proveedor.
2. Lugar y método de entrega:
El proveedor es responsable del transporte y la entrega al lugar designado en el sitio de construcción del proyecto del demandante. El demandante notificará al demandante por teléfono. 24 horas de antelación antes de cada entrega especificaciones, cantidad y tiempo de entrega del proveedor.
3. Métodos de transporte y responsabilidades de costos:
El proveedor es responsable del transporte de los productos hasta el sitio de construcción del demandante, y los costos de flete y carga y descarga incurridos durante el período serán a cargo del proveedor.
IV.Métodos estándar de aceptación y plazo para presentar objeciones:
Según los requisitos de la norma GB 11968-20x.
1. Durante la inspección de aceptación, si el demandante encuentra que la variedad, modelo, especificación y calidad del producto no cumplen con los requisitos, deberá conservarlo adecuadamente y presentar una objeción por escrito al proveedor dentro de los 3 días; dentro del plazo de cobro y compromiso, el comprador tiene derecho a negarse a pagar el pago de las mercancías que no cumplan con las disposiciones del contrato.
2. Si el comprador no presenta su oposición por escrito en el plazo establecido, se considerará que el producto entregado cumple con la normativa. 3. El comprador no pondrá ninguna objeción si la calidad del producto se deteriora debido a un uso, almacenamiento o mantenimiento inadecuados.
4. Una vez recibida la objeción por escrito del demandante, el proveedor será responsable de tramitarla dentro del mismo día. En caso contrario, se considerará que accede a la objeción y tramitación de las opiniones planteadas por el demandante.
Nota: Si el demandante desea realizar una inspección in situ, se debe notificar al proveedor para que envíe personal para realizar la inspección en conjunto. Si la inspección está calificada, la tarifa de inspección correrá a cargo del demandante. ; si la inspección no está calificada, la tarifa de inspección correrá a cargo de la Parte proveedora.
5. Métodos y plazos para que el proveedor proporcione datos técnicos:
El proveedor deberá proporcionar los certificados de datos técnicos pertinentes o certificados de producto según lo requiera el solicitante.
6. Pérdida razonable y método de cálculo:
La tasa de daños debe controlarse dentro de cinco milésimas y prevalecerá la cantidad real recibida por el personal de firma in situ del comprador.
7. Método y período de liquidación:
Si todo el pago del mes anterior se liquida antes del final de cada mes, el % restante del pago se pagará de una sola vez; suma dentro de los 2 meses siguientes a la finalización del proyecto de albañilería Claro, donde el bloque aireado se paga el 100% mensual. Si la parte no paga intencionadamente lo acordado, el proveedor tiene derecho a suspender el suministro y cobrar el pago de entrega y la indemnización por daños y perjuicios. La base para la liquidación del volumen de la transacción entre ambas partes es el albarán de entrega firmado y aprobado por la parte demandante.
8. El demandante deberá pagar mediante transferencia. No se abonará en efectivo, debiéndose depositar el pago en la cuenta bancaria designada por el proveedor.
El proveedor es designado como oficial de liquidación de fondos a tiempo completo para este contrato. El proveedor debe emitir una factura con el sello financiero especial del proveedor antes de cada cobro.
9. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1. El proveedor será responsable de compensar al demandante las pérdidas causadas por los problemas de calidad del producto del proveedor confirmados en el apartado 5 anterior, y el El demandante tendrá derecho a obtener una compensación del proveedor. Ésta se deducirá directamente de cualquier pago realizado por la parte.
2. Si el demandante no paga lo acordado en el contrato, el proveedor podrá resolver el contrato.
3. El demandante deberá pagar la indemnización por daños y perjuicios a razón de una diezmilésima parte de la cantidad diaria adeudada por concepto de demora.
4. La indemnización por daños y perjuicios, las indemnizaciones, los gastos de almacenamiento y mantenimiento y las pérdidas económicas diversas que deban pagarse según lo dispuesto en este contrato serán pagados por la parte incumplidora según el método de liquidación prescrito por el banco. dentro de los 10 días siguientes a que se aclare la responsabilidad.
5. El proveedor deberá suministrar los bienes en el momento oportuno según lo requiera el demandante. Si el proveedor no suministra a tiempo, el demandante tendrá derecho a rescindir el contrato y seleccionar otro proveedor. causará pérdidas al demandante (incluida la demanda). Los daños y perjuicios pagados a la unidad de construcción durante el período de construcción) correrán a cargo del proveedor, y el demandante tiene derecho a deducirlo directamente de cualquier pago realizado por el proveedor.
10. Métodos para resolver disputas contractuales:
La disputa se resolverá mediante negociación entre las partes de oferta y demanda. Si la negociación amistosa fracasa, se podrá presentar una demanda ante el Tribunal Popular. con jurisdicción sobre la ubicación del proyecto del comprador.
11. El presente contrato se redacta en cuatro ejemplares, de los cuales el demandante posee tres ejemplares y el proveedor un ejemplar. Surtirá efectos cuando sea firmado y sellado por ambas partes, y caducará automáticamente cuando se realice la liquidación financiera. y el pago se liquida.
12. Otros acuerdos:
1. El comprador es designado como firmante del bloque de gas en este contrato y las firmas de otras personas no son válidas.
2. El suministro objeto de este contrato se limita al departamento de proyectos.
3. Cuenta de cobro designada por el proveedor:
Demandante (capítulo): ____________
Representante: ____________
Proveedor (capítulo): ____________
Representante: ____________
Contrato de Compra y Venta de Materiales de Ingeniería de Construcción el _____mes_____, 20___, _____mes_____, 20___ 3
Parte A: ____________
Parte B: ____________
De acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes de la "Ley de Contratos de la República Popular China" y con base en la situación real de este proyecto La situación estipula que este contrato ha sido celebrado por consenso entre el Partido A y el Partido B para que ambos partidos puedan respetarlo.
1. Precios de materiales y métodos de medición
1. Los ladrillos estándar de cemento se transportan al lugar designado por la Parte A en el sitio de construcción a un precio de 0,33 yuanes (incluidos el flete y el material). tarifas) por bloque; cenizas volantes Los ladrillos estándar (240x115x53) se envían a la ubicación designada por la Parte A a un costo de flete de 0,05 RMB por metro cúbico, y los ladrillos correspondientes (200x90x53) se envían a una ubicación designada por la Parte A a un costo. de 0,04 RMB por ladrillo. La arena y la grava se transportan a un lugar designado por la Parte A en el sitio de construcción a un costo de 17 RMB por metro cúbico.
2. La cantidad de todos los materiales se calcula en función de la cantidad de aceptación real en el sitio.
2. Forma de pago
1. El pago se basará en un sistema de liquidación mensual. Los materiales de ese mes se resumirán y entregarán a la Parte A antes del día 30 de cada mes. Después de que la Parte A haya revisado y encontrado todos los errores, el pago debe realizarse antes del día 5 del mes siguiente.
3. Calidad del material:
La calidad de los materiales proporcionados por la Parte B debe cumplir con las especificaciones, calidad y rendimiento (calidad y cantidad garantizadas) de las normas nacionales pertinentes. Después de transportar los materiales al sitio de construcción, si se determina que el material no está calificado y la Parte A se niega a firmar por él, la Parte B lo transportará fuera del sitio por su cuenta.
IV. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1. Si los materiales proporcionados por la Parte B no cumplen con los requisitos de calidad o son insuficientes en cantidad, la Parte A tiene derecho a devolución. los bienes, y la Parte B debe volver a proporcionar materiales calificados y ser sancionada. La parte faltante del material será multada, y la Parte A será responsable de todos los costos incurridos y todas las pérdidas causadas a la Parte A.
2. La Parte B debe proporcionar materiales a tiempo de acuerdo con los requisitos de la Parte A si la escasez de uso o el suministro insuficiente de la Parte A es causado por razones de la Parte B, lo que resulta en retrasos en el período de construcción de la Parte A y otras pérdidas. , la Parte B será responsable del incumplimiento del contrato y la Parte A será responsable de las pérdidas.
3. La Parte B deberá garantizar un transporte seguro y estandarizado. Si ocurre algún accidente, la Parte B será la única responsable.
4. Si se determina que los materiales no cumplen con los requisitos de calidad más de tres veces, o la cantidad es insuficiente, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato.
5. Ejecución del contrato:
1. Para los asuntos no previstos en este contrato, ambas partes deberán negociar amistosamente. Si la negociación fracasa, podrán someterse a los tribunales para su arreglo.
2. Este contrato entrará en vigor en la fecha en que sea firmado y sellado por ambas partes.
3. Este contrato se realiza en dos copias, siendo la Parte A y la Parte B cada una en posesión de una copia.
Firma (sello) de la Parte A ____________ Firma (sello) de la Parte B ____________
Representante legal: ____________ Representante legal: ____________
20___ Contrato de Compraventa de Construcción Materiales de Ingeniería el _____mes_____día, 20___año_____mes_____día 4
Parte A: (en adelante denominada Parte A)
Parte B: (en adelante denominada Parte B)
De conformidad con la "Ley de Contratos de la República Popular China" y otras disposiciones pertinentes, de acuerdo con los principios de buena fe, igualdad y beneficio mutuo, después de una negociación amistosa entre ambas partes, con respecto a los asuntos de adquisiciones de la Parte A, el período del contrato es de día, mes, año, a día, mes, año. Este contrato se firma para que ambas partes lo cumplan.
Artículo 1. Objeto y monto
Artículo 2. Lugar de entrega:
Sitio de construcción del proyecto de la Parte A. Artículo 3. Plazo de entrega: designado por la Parte A.
Artículo 4. Forma de entrega y carga de costos:
La Parte B comenzará a suministrar los bienes después de la firma del contrato, y será responsable de firmar para la confirmación después de que los bienes sean entregados al lugar designado por la Parte A. Los gastos de transporte y descarga correrán a cargo de la Parte B. (Firma: _______ Número de contacto: _______).
Artículo 5, Estándares de calidad y período de objeción:
1. La Parte B deberá cumplir estrictamente con los requisitos técnicos de los materiales relevantes y los estándares de calidad nacionales (industriales) pertinentes para garantizar que Calidad de los materiales suministrados.
2. Si la Parte A tiene alguna objeción después de recibir la mercancía, deberá presentarla por escrito dentro de los 10 días. Si se trata de un problema de calidad, la Parte B será responsable. Artículo 6. Método de inspección y aceptación: La Parte B del contrato de adquisición de materiales de construcción deberá entregar los bienes de acuerdo con los requisitos de la Parte A. Una vez que los bienes lleguen al sitio, serán inspeccionados y aceptados por la Parte A de acuerdo con las características de los artículos. y prácticas de la industria después de que se apilen en el sitio o en el sitio. Si la Parte A cree que la cantidad entregada por la Parte B no coincide con la cantidad indicada en la orden de entrega, puede realizar inspecciones aleatorias en cualquier momento. Si la cantidad excede el rango de error o hay fraude, debe compensar a la Parte A, es decir. , uno menos se compensará con diez, como arena. Para mercancías transportadas a granel como piedra, polvo de piedra, etc., si el error de inspección aleatoria es ≤4%, también se puede considerar como entrega normal.
Artículo 6. Responsabilidad por pérdidas:
La Parte B seguirá asumiendo los riesgos y responsabilidades pertinentes antes de que los bienes de la Parte B sean inspeccionados y aceptados por la Parte A.
Artículo 7. Forma de pago:
1. El mes estadístico de la Parte A es del día 26 de cada mes al 25 del mes siguiente. La Parte B resumirá los albaranes (copias conservadas por el proveedor) de los bienes entregados en el mes anterior antes del día 26 de cada mes al día 10 del mes siguiente (o pospuestos si la Parte A está de vacaciones) y presentará una lista de conciliación. a la persona designada de la Parte A, ***Pague después de comprobar que todo está correcto y firmar para confirmar.
2. El pago de la Parte A se realizará en forma de letra de aceptación bancaria.
3. Excepto que el precio negociado por ambas partes no incluye impuestos, la Parte B debe proporcionar una factura formal legal (con una lista de ventas) y el certificado de encomienda de la Parte B para el pago al cobrar el giro postal, de lo contrario La Parte A tiene derecho a no pagar. O la Parte A deducirá el impuesto y pagará el pago después de impuestos a la Parte B a una tasa impositiva del 8%.
4. El método de liquidación de la Parte A es: liquidación mensual. La Parte A solo paga a la Parte B el 80% del pago total del mes anterior cada mes, y el 20% restante se pagará una vez completado y aceptado el proyecto.
Artículo 8. Responsabilidad por incumplimiento de contrato:
1. La Parte B deberá llegar dentro de los tres días siguientes a la recepción del pedido de la Parte A. Salvo caso de fuerza mayor, la Parte A podrá llegar hasta el 5‰ del día. El monto total del contrato se utilizará como compensación por desempeño y se deducirá del pago. Si el retraso es de cinco días, la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato entre las dos partes y responsabilizar a la Parte B por las obligaciones económicas correspondientes.
2. Si los productos proporcionados por la Parte B no pasan la aceptación de los departamentos gubernamentales pertinentes debido a problemas de calidad, la Parte B debe asumir las pérdidas económicas resultantes y las responsabilidades legales relacionadas.
3. Si la Parte B no puede realizar la entrega según lo programado debido a fuerza mayor, la Parte B notificará inmediatamente a la Parte A y continuará cumpliendo con sus obligaciones de entrega después de que se eliminen los factores que influyen.
Artículo 9. Asuntos acordados:
1. La Parte A deberá proporcionar el plan de materiales (nombre del material, cantidad, lugar de contacto, responsable, etc.) por teléfono o fax 10 días de anticipación. Firmante, número de teléfono, etc.) notificar a la Parte B para preparar los materiales. Si hay algún cambio, la Parte A debe notificar a la Parte B por fax.
2. Después de que la Parte B acuerde y confirme el suministro, si no puede suministrar los bienes a tiempo, la Parte B será responsable de todas las pérdidas y la Parte A tiene derecho a rescindir el contrato.
3. Cuando el personal de la Parte B entregue mercancías al sitio de construcción designado por la Parte A, deberá obedecer las instrucciones del personal de recepción del sitio de construcción y descargar los materiales en el lugar designado si no obedece las. instrucciones, los acumularán al azar. La Parte B asumirá toda la responsabilidad por retrasos en la construcción u otros daños.
4. El personal de la Parte B debe limpiarse y cuidarse después de ingresar al sitio del proyecto de la Parte A. Si se descubre que el personal de la Parte B y el personal relacionado en el sitio de construcción han hecho trampa o han hecho un gran negocio con cosas pequeñas, causando que la cantidad suministrada sea inconsistente con la cantidad firmada, el personal de la Parte B ha robado propiedad del sitio del proyecto de la Parte A; una vez que el personal de la Parte A lo descubra o lo informe, la Parte A inmediatamente El monto de la compensación se deducirá del pago de la Parte B según el principio de "10 por menos". En casos graves, la Parte A tiene derecho a perseguir los beneficios económicos relevantes de la Parte B. y responsabilidades legales y entregarlas a los órganos de seguridad pública para su tratamiento.
Artículo 10. Otras materias:
1. El presente contrato podrá ser modificado o rescindido previo consenso de ambas partes, pudiendo ambas partes negociar y formular un acuerdo complementario para las materias no previstas en el mismo; este contrato. El acuerdo complementario será consistente con este acuerdo. El contrato tiene el mismo efecto legal. Si la entrega no se puede realizar a tiempo debido a fuerza mayor o accidente de producción, la Parte B debe proporcionar los certificados pertinentes y notificar a la Parte A de manera oportuna. Ambas partes pueden negociar para cambiar o rescindir el contrato según la situación real.
2. Si surge alguna disputa durante la ejecución de este contrato, será resuelta por las partes mediante negociación. Si la negociación fracasa, se podrá presentar una demanda ante el tribunal popular competente.
3. La Parte B deberá presentar copia de la licencia comercial de la empresa y del certificado de registro fiscal con el sello oficial al momento de cobrar el pago.
4. Este contrato se realiza en dos copias. La Parte A y la Parte B poseen cada una una copia. Entrará en vigor cuando lo firmen y sellen los representantes de la Parte A y la Parte B. Caducará automáticamente después de ambas. las partes hayan liquidado el pago.
5. Ambas partes pueden negociar para resolver las obligaciones incumplidas.
Parte A (sello): _______ Parte B (sello): _______
Representante legal: _______ Representante legal: _______
Agente autorizado Persona: _______ Agente autorizado : _______
Número de contacto: _______ Número de contacto: _______