Muestras seleccionadas de cartas de compromiso de subcontratación

Muestra de carta de compromiso de subcontratación (Parte 1)

1. El subcontratista deberá obedecer la gestión del contratista general e implementar las reglas y regulaciones estipuladas por el contratista general.

2. El precio del proyecto subcontratado del subcontratista se liquidará con la parte constructora, y la parte constructora lo asignará directamente al subcontratista. El subcontratista no podrá reclamar el pago por este proyecto al contratista general.

3. Si un subcontratista (incluido todo su personal y cualquier tercero involucrado) sufre un accidente como lesión personal o muerte, el subcontratista lo manejará por su cuenta y asumirá todas las responsabilidades financieras. Las pérdidas sufridas por el contratista general debido a deducciones de certificados y sanciones diversas de las unidades administrativas serán asumidas por las unidades de subcontratación.

4. Si un subcontratista y sus trabajadores migrantes tienen disputas sobre salarios, materiales y préstamos (atrasos), etc., y se quejan ante el contratista general, el contratista general tiene derecho a ordenar al subcontratista que parte deberá pagar inmediatamente y tendrá derecho a imponer multas económicas apropiadas al subcontratista.

5. Si el plazo general de contratación se retrasa por motivos del subcontratista, el contratista general no será responsable del incumplimiento del contrato.

6. El subcontratista asume toda la responsabilidad por la calidad del proyecto subcontratado y no tiene nada que ver con el contratista general. El contratista general no asume ninguna responsabilidad. Si los problemas de calidad del proyecto del contratista general o la aceptación incondicional son causados ​​por la responsabilidad del subcontratista, el subcontratista asumirá todas las obligaciones de compensación financiera.

7. Si el contratista general es multado, demandado, etc. y causa pérdidas económicas por culpa del subcontratista, el contratista general tiene derecho a exigir una compensación o recuperación al subcontratista. Modelo de carta de compromiso de subcontratación (Parte 2)

Para: xxx Co., Ltd.

Con el fin de aclarar responsabilidades, mejorar los beneficios económicos corporativos, fortalecer la gestión financiera, garantizar la calidad del proyecto y Fortalecer una gestión de la construcción segura y civilizada, para movilizar el entusiasmo de los trabajadores, bajo la premisa de igualdad y voluntariedad, asumo voluntariamente los siguientes compromisos con la empresa:

1. Responsabilidad económica por la subcontratación laboral del proyecto

1. Tras mi solicitud, la empresa decidió, después de una investigación, contratar el proyecto laboral de la piscina de tratamiento de aguas pluviales y residuales en la fábrica de Dadong Auto Parts (Nantong) Co., Ltd. (consulte la copia del contrato para detalles). El subcontratista de mano de obra de ingeniería garantiza la calidad, la seguridad, el período de construcción del proyecto y el monto total de los gastos de gestión de la empresa, garantiza una construcción segura y civilizada en el sitio de construcción, y garantiza que se cumplan todos los términos y responsabilidades del "Contrato de construcción del proyecto de construcción"; "Están de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, ciudades, condados, distritos y se aplican los términos y condiciones de la empresa.

2. La calidad del proyecto está sujeta a un sistema de subcontratación de por vida, y la responsabilidad económica del proyecto comienza desde la firma del contrato del proyecto hasta su finalización, aceptación y entrega. La liquidación de cuentas y el reembolso de todas las cuentas pendientes se llevarán a cabo hasta el vencimiento del período de garantía del proyecto de acuerdo con las regulaciones nacionales.

3. El tiempo de inicio y finalización se basará en el período de construcción acordado en el "Contrato de Construcción del Proyecto de Construcción" firmado entre la empresa y la Parte A.

2. Calidad del proyecto

Organizo la construcción en estricta conformidad con las especificaciones de construcción nacionales vigentes, las especificaciones de aceptación y los requisitos de diseño de la organización de la construcción, establezco un sistema de gestión de calidad y un sistema de gestión de calidad. y mejorar el sistema de garantía de calidad y la implementación del sistema de responsabilidad laboral para garantizar que la calidad de la construcción del proyecto cumpla con los requisitos del contrato. Si se producen problemas de calidad, estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades.

3. Producción segura y construcción civilizada

1. Durante el proceso de construcción, garantizo cumplir con las leyes y regulaciones nacionales, locales e industriales vigentes sobre seguridad en la construcción, y establezco y mejorar el sistema de gestión de seguridad de la construcción y el sistema de gestión de seguridad de la construcción garantizan la seguridad de la construcción.

2. Durante el proceso de construcción, debo tomar medidas de protección de seguridad de acuerdo con los requisitos pertinentes y asumir la responsabilidad de los accidentes causados ​​por mis propias medidas de seguridad inadecuadas y todos los costos incurridos por ello.

3. El personal no relacionado con la Construcción tiene estrictamente prohibido ingresar al sitio de construcción. Una vez que ingresa al sitio de construcción y causa un accidente, asumirá la responsabilidad del accidente y los gastos incurridos.

4. Durante el proceso de construcción, cumplo estrictamente con las normas sobre construcción civilizada del departamento administrativo de construcción para garantizar una construcción civilizada. Si no las cumplo, seré responsable de las multas y consecuencias.

IV.Responsabilidades y obligaciones

1. Realizo la construcción de acuerdo con lo establecido en el “Contrato de Construcción del Proyecto de Construcción”, garantizando calidad, plazo de construcción y seguridad. Ponga fin a los accidentes de seguridad y esfuércese por crear un sitio de construcción civilizado.

2. Cumplir con el sistema de gestión financiera de la empresa, asumir todas las responsabilidades económicas de este proyecto y ser responsable de las ganancias y pérdidas.

No está permitido pedir prestados fondos del proyecto a crédito en nombre de la empresa; de lo contrario, se considerará un acto personal y usted asumirá la responsabilidad legal y las pérdidas correspondientes. La firma de crédito firmada por mí o por el personal de dirección de la obra es un acto personal y la empresa no asume ninguna responsabilidad.

3. Para todos los contratos (convenios) económicos firmados con unidades externas y personas físicas a mi nombre, cualesquiera disputas económicas, responsabilidades solidarias económicas, atrasos, indemnizaciones, multas, etc. que se produzcan durante la ejecución. El proceso correrá a cargo de soy responsable. La empresa puede recuperar del individuo una compensación por las pérdidas económicas causadas a la empresa.

4. Si mi responsabilidad financiera involucra a la empresa en el proceso legal, la empresa tiene derecho a recuperar la responsabilidad financiera y las pérdidas económicas de mí. Tomaré la iniciativa de asumir la responsabilidad financiera y no tendré nada que hacer. ver con la empresa. Prometo a la empresa: tomaré la iniciativa de asumir la responsabilidad financiera por cualquier disputa financiera causada por deudas externas por materiales, mano de obra, accidentes de seguridad, etc. y no tendré nada que ver con la empresa. Pagar los salarios laborales a tiempo y sin incumplimientos, garantizar que los trabajadores no causen problemas ni peticiones y garantizar la buena reputación social de la empresa.

5. Por cualquier accidente de responsabilidad de seguridad, como accidentes de calidad de ingeniería, pérdidas por retrabajo, accidentes, etc., que ocurran durante la construcción del proyecto, asumiré la responsabilidad financiera por las pérdidas.

6. Soy responsable de la construcción y me aseguro de cumplir con los términos del contrato y no detendré el trabajo ni cerraré el sitio de construcción a mitad de camino. Si se causa alguna pérdida económica a la empresa debido a incumplimiento de contrato, etc., asumiré todas las responsabilidades y pérdidas financieras. Si no puedo cumplir con los términos del contrato firmado por la empresa con el propietario y manejar accidentes graves y responsabilidades de seguridad, la empresa tiene derecho a cambiar el equipo de construcción. Los ingresos del proyecto realizado por mí pertenecen a otro equipo. y la deuda debida será pagada por mí.

7. Todos los créditos y deudas de este proyecto correrán a mi cargo. Estoy dispuesto a aceptar la supervisión de los líderes, obedecer la dirección de la empresa e implementar las reglas y regulaciones de la empresa.

5. Todos los costos de este proyecto

Yo mismo correré con todos los fondos anticipados para el proyecto.

6. Si los departamentos industrial y comercial, fiscal, de seguridad y otros departamentos acuden al lugar para su inspección, todos los problemas que surjan serán manejados por la propia persona y todos los gastos correrán por su cuenta.

7. El depósito del salario de los trabajadores migrantes será a cargo de ellos mismos.

8. Este compromiso se realiza por triplicado, todos tienen efectos jurídicos y no pueden extinguirse ni cancelarse unilateralmente

Promitente: xxx

DNI: xxxx

p>

Modelo de carta de compromiso de subcontratación el xx, xx, 20xx (Parte 3)

Soy la persona a cargo del equipo de contratación laboral tipo trabajo, y ahora soy trabajando con el Departamento de Proyectos Qunxingyuan de la sucursal de Nantong Second Construction Suzhou para discutir el tipo de trabajo. Se firmó un contrato laboral. Prometo:

1. Cumpliré estrictamente con los términos del contrato y seré responsable de mis propias ganancias y pérdidas.

2. Antes de comenzar a trabajar, debo proporcionar al departamento de proyectos copias de los documentos de identidad, domicilios, números de contacto y poderes de los miembros del equipo para su archivo. Si hay algún cambio de personal, infórmelo de inmediato y siga los procedimientos pertinentes. El personal ajeno al registro es responsable de sí mismo.

3. Asegurarme de que todos los trabajadores bajo mi responsabilidad no hagan peticiones, causen problemas ni se peleen. Si esto sucede, estarán dispuestos a aceptar el castigo del departamento de proyectos.

4. Pagar los gastos de manutención y los salarios laborales a los trabajadores migrantes de manera oportuna y aceptar la supervisión del departamento de proyectos.

5. Aceptar la educación sobre seguridad brindada por el departamento de proyectos a los miembros del equipo. Si los miembros del equipo sufren un accidente de seguridad debido a operaciones ilegales, serán responsables de sí mismos. Si se causa alguna pérdida económica al departamento de proyectos, correré a cargo de mí.

Commitor: Fecha de compromiso: año, mes, día

Número de contacto: Muestra de carta de compromiso de subcontratación (Parte 4)

China Railway 24th Bureau Group Rail Company:

Gracias por darnos la oportunidad de cooperar en el proyecto. Nos gustaría confirmar y comprometernos con algunos problemas que puedan surgir durante el proyecto. Y por la presente declara: Esta carta compromiso tiene los mismos efectos jurídicos que el contrato de trabajo de construcción.

1. Prometemos que para garantizar una construcción normal en la etapa inicial del proyecto, prepararemos fondos suficientes para la construcción en el sitio y no exigiremos a la Parte A que pague por proyectos terminados que no hayan sido completados. liquidado por el propietario.

2. Prometemos que después de ingresar al sitio, la maquinaria y el equipo se colocarán de manera ordenada y los materiales se apilarán de manera ordenada para garantizar el saneamiento ambiental del área de construcción y del área habitable del sitio de construcción. cumple con los estándares.

3. Nos comprometemos a conocer y cumplir conscientemente las leyes, reglamentos, normas y sus reglamentos sobre seguridad en la producción promulgados e implementados por el propietario y las autoridades de la industria, y seguir estrictamente los documentos de licitación: La construcción las especificaciones técnicas deberán cumplir con las normas de la República Popular de China y las normas nacionales y municipales; las normas de aceptación deberán cumplir con las normas de los documentos de licitación y deberán cumplir con las normas industriales nacionales y municipales de la República Popular de China.

4. Nos comprometemos a informarle de la manera más rápida inmediatamente después de que ocurra un incidente de seguridad, organizar todos los esfuerzos de rescate, proteger la escena del accidente, mantener registros y tomar fotografías, y aceptar activamente sus informes. y sus departamentos superiores, investigación de accidentes e inspección in situ de los departamentos gubernamentales.

5. Nos comprometemos a organizar personal calificado y saludable con certificados de calificación relevantes y experiencia laboral similar relevante para invertir en la construcción de este proyecto.

6. Prometemos pagar los salarios de los trabajadores migrantes a nuestros empleados subordinados en su totalidad y a tiempo, y reportar los datos de incidentes relevantes de manera oportuna. Si no lo hacemos, estamos dispuestos a aceptar. las medidas de solución correspondientes tomadas por usted.

7 Prometemos hacer un buen trabajo en la protección y protección de carreteras, accesorios terrestres y reliquias culturales subterráneas, tuberías, líneas eléctricas, etc. alrededor del sitio de construcción, y entregar las reliquias culturales excavadas y artículos, correremos con los costos de protección correspondientes, que están incluidos en el precio unitario del contrato laboral.

8. Prometemos que todos los contratos laborales, de arrendamiento, de venta y otros firmados entre nosotros y terceros no tienen nada que ver con usted. Todas las deudas contractuales y responsabilidades extracontractuales en las que incurramos en el sitio de construcción serán pagadas y responsabilizadas por nosotros.

9. Nos comprometemos a ser responsables de la protección de algunos productos terminados y semiacabados del proyecto terminado.

10. Nos comprometemos a cumplir estrictamente el "Acuerdo de Responsabilidad de Integridad en la Subcontratación Laboral de Proyectos de Construcción", el "Acuerdo de Producción Segura y Construcción Civilizada", el "Acuerdo de Protección Ambiental" y el "Acuerdo de Seguridad Pública y Extinción de Incendios". firmado contigo 》.

11. Nos comprometemos a proporcionar varios informes y datos técnicos originales completos de acuerdo con sus requisitos y cooperar con usted para gestionar la entrega y la aceptación.

12. Prometemos que durante el proceso de construcción, si es expuesto por los medios de comunicación y tiene efectos adversos, tomaremos medidas proactivas para eliminar los efectos adversos y asumir los gastos correspondientes. Tiene derecho a multas según la gravedad del incidente.

13. Prometemos que, de acuerdo con los requisitos del período de construcción del contrato del propietario, si el propietario solicita apresurarse a trabajar debido al lento progreso del proyecto, nos aseguraremos de que haya una inversión correspondiente en mano de obra. Recursos materiales, maquinaria y recursos financieros para que el proyecto pueda completarse según la calidad terminada.

14. Nos comprometemos a comprender y estar familiarizados con el estado de la obra y el modelo de gestión del departamento de gestión de proyectos de su empresa, y cumplirlo estrictamente.

15. Nos comprometemos a obedecer estrictamente sus instrucciones.

xxx

Modelo de carta compromiso de subcontratar el día x, mes, x, 20xx (Parte 5)

Carta compromiso de no subcontratar y no violar la ley

Nuestra unidad respondió a la licitación de construcción del proyecto relacionado con Foshan Mobile 20xx y ha sido preseleccionada para ganar la licitación. Para llevar a cabo legalmente la construcción de proyectos de comunicación y apoyar mejor el trabajo de las unidades de construcción, nuestra unidad se compromete a no negarse a firmar un contrato de construcción con la unidad de construcción por diversas razones, a no subcontratar el proyecto ganador a otros y a no para desmembrar el proyecto ganador. Si se requiere subcontratación para proyectos profesionales especiales, se debe obtener el consentimiento por escrito de la unidad de construcción. De lo contrario, la unidad de construcción tiene derecho a rescindir la ejecución del contrato, cancelar la calificación de licitación de nuestra unidad en la unidad de construcción durante 1 o 2 años, y la unidad de construcción tiene derecho a seleccionar la siguiente unidad candidata para ganar la oferta. .

Por la presente lo prometo.

Unidad constructiva (sello):

Responsable (firma):

Fecha: Marzo 20xx Muestra de Carta Compromiso de Subcontratación (Parte 6)

Carta de compromiso de no subcontratar ni subcontratar

Escuela primaria central del municipio de Shuju de la ciudad de Chuxiong:

Participamos en la nueva enseñanza y asistencia del jardín de infantes central del municipio de Shuju de la ciudad de Chuxiong Revisión de ofertas para la licitación de construcción del proyecto de vivienda (nombre del proyecto) Si tiene la suerte de ganar la licitación para este proyecto, prometemos solemnemente:

Después de ganar la licitación, completaremos la construcción de. este proyecto en total conformidad con el contrato y no subcontrataremos ni subcontrataremos el proyecto; de lo contrario, nos retiraremos incondicionalmente del sitio del proyecto a su solicitud, rescindiremos el contrato incondicionalmente y estaremos dispuestos a soportar las pérdidas económicas relevantes.

¡Por la presente lo prometo!

Solicitante: (con sello de unidad)

Representante legal o su agente autorizado: (firma)

27 de noviembre de 20xx Carta Compromiso de Subcontratación Modelo de ensayo (Parte 7) )

Para garantizar la seguridad personal durante la construcción y producción y evitar que ocurran diversos accidentes de seguridad en la producción, debemos establecer verdaderamente el concepto de seguridad de "Soy responsable de mi seguridad y soy responsable de la seguridad de otros", "No te lastimes a ti mismo, no lastimes a los demás y no te dejes lastimar por los demás" en el trabajo. Prometo:

1. Participar activamente en la capacitación y educación en seguridad organizada por el gerente. Aprenda conscientemente conocimientos de producción de seguridad, domine las técnicas de producción de seguridad necesarias para su trabajo, mejore las habilidades de producción de seguridad y garantice su propia seguridad.

2. Durante la operación, cumpla estrictamente con las normas de seguridad de producción y los procedimientos operativos seguros del departamento de proyectos, obedezca a la administración, use y use correctamente el equipo de protección laboral y cuide bien el equipo de protección.

3. Al descubrir posibles riesgos de accidente u otros factores inseguros, informe inmediatamente al personal de administración en el sitio y a la persona a cargo de la unidad para eliminar posibles riesgos de seguridad de manera oportuna y prevenir accidentes de seguridad en la producción. .

4. Los operadores especiales deben tener certificados para trabajar, deben usar cascos de seguridad al ingresar al sitio de construcción y deben usar cinturones de seguridad cuando trabajen en alturas. Las medidas de protección de seguridad deben cumplir con los requisitos de seguridad de producción para garantizar una producción segura.

5. Observe las disciplinas laborales, respete diversos procedimientos operativos seguros, no utilice diversos equipos y herramientas mecánicos en violación de las regulaciones y está prohibido operar sin una licencia. Si hay alguna infracción, el departamento de proyectos impondrá sanciones de acuerdo con las normas pertinentes.

6. Está estrictamente prohibido usar pantuflas y chalecos al ingresar al sitio de construcción; está prohibido beber antes de trabajar y está estrictamente prohibido jugar en el lugar de trabajo. No tirar basura y colillas a voluntad, practicar la construcción civilizada y prevenir incendios.

7. Al ingresar al sitio de construcción todos los días, debe verificar cuidadosamente la seguridad del sitio y el entorno circundante. Debe verificar sus propias instalaciones de protección de seguridad antes de que la construcción se pueda llevar a cabo si los requisitos. Si no se cumplen los requisitos, realizar rectificaciones de manera oportuna y nunca correr riesgos en violación de las regulaciones para garantizar una producción segura.

8. El personal especial, como electricistas, soldadores, trabajadores de grúas, andamios y recipientes a presión, debe tener certificados para trabajar, nunca operar en violación de las regulaciones y evitar que otros operen en violación de las regulaciones.

9. Los operadores que no sean máquinas no pueden operar la maquinaria en violación de las regulaciones, y está estrictamente prohibido realizar mantenimiento mientras la maquinaria está en funcionamiento.

10. Mejorar las capacidades de prevención de accidentes y respuesta a emergencias, prevenir diversos accidentes de seguridad en la producción y ser responsable de las consecuencias de operaciones ilegales y violaciones de las disciplinas laborales.

Supervisor: Prometedor: Año, Mes, Día Muestra de Carta de Compromiso de Subcontratación (Parte 8)

Asegurar que la calidad del proyecto no se subcontrate ilegalmente y que no exista subcontratación ilegal.

Si nuestra unidad tiene la suerte de ganar la licitación para la sección del contrato del proyecto, durante la implementación de este proyecto, además de responder a todos los términos de los documentos de licitación, realizaremos concienzudamente el obligaciones estipuladas en el contrato, y prometemos solemnemente:

Durante el proceso de construcción de este proyecto, nuestra unidad debe planificar científicamente y organizar cuidadosamente para garantizar el cronograma y la calidad de la construcción, y garantizar que no se realice ninguna subcontratación ilegal o subcontratación ilegal. del proyecto ganador y aceptamos la supervisión del propietario y sus representantes en cualquier momento. Todos los proyectos que nuestra unidad planea subcontratar han enumerado los proyectos de subcontratación y las unidades de subcontratación en los documentos de licitación. Durante la etapa de implementación del proyecto, nuestra unidad garantiza no subcontratar más allá de este plan de subcontratación, y es totalmente responsable de la gestión de implementación y la calidad de los proyectos subcontratados. Si los ajustes son realmente necesarios por razones especiales, deberán ser aprobados por el propietario y sus representantes, y siempre que el monto total de la subcontratación no exceda el 30% del precio total del contrato, el monto total del ajuste no excederá el 15% del el precio total del contrato. De lo contrario, el ajuste se considerará como una conducta de subcontratación ilegal por parte de nuestra empresa.

Si nuestra empresa viola los compromisos anteriores durante el proceso de implementación del proyecto y participa en subcontratación ilegal o subcontratación ilegal, nuestra empresa está dispuesta a aceptar la sanción, retirarse del sitio incondicionalmente y renunciar a su contrato de dos años. calificación de oferta.

Postor: (Nombre completo) (Sello)

Representante legal del Licitante: (Firma)

O agente autorizado: (Firma)

Fecha: año, mes, día